
Impressum
ELIATECH Elektrotechnik
Inhaber: Elia Tropper
Adresse: Bahnhofstraße 24, 8054 Graz
Telefon: +436641449039
E-Mail: elia.elektrotechnik@gmail.com
Webseite: www.eliatech.at
Rechtliche Angaben:
Unternehmensform: Einzelunternehmen
Meisterbetrieb für Elektrotechnik
Haftungsausschluss:
Die Inhalte dieser Webseite wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
EU-Streitschlichtung:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Haftung für Links:
Unsere Webseite enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
ELIATECH e.U. – Elektrotechnik & Elektroinstallationen
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen, Leistungen, Angebote und Verträge der Firma ELIATECH e.U., nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt.
Sie gelten gegenüber Unternehmern sowie Verbrauchern. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nur anerkannt, wenn diese ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
2. Angebot und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
Ein Vertrag kommt erst zustande durch:
- schriftliche Auftragsbestätigung
- Unterzeichnung des Angebotes durch den Auftraggeber
- Beginn der Ausführung der Arbeiten.
Technische Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen oder geringfügige Abweichungen darstellen, bleiben vorbehalten.
3. Leistungsumfang
Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot, Leistungsverzeichnis oder der Auftragsbestätigung.
Nicht ausdrücklich angeführte Leistungen, insbesondere:
- Zusatzarbeiten
- Änderungen der Planung
- Anpassungen an bestehende Anlagen
- nachträgliche Kundenwünsche
werden gesondert nach tatsächlichem Aufwand verrechnet.
Arbeiten an bestehenden elektrischen Anlagen erfolgen grundsätzlich unter dem Vorbehalt, dass der Zustand der vorhandenen Installation eine sichere Durchführung erlaubt.
4. Preise
Alle Preise verstehen sich in Euro und sind Mehwertsteuer bzw. Umsatzsteuerbefreit.
Preisgrundlagen sind:
- Materialpreise
- Lohnkosten
- Transportkosten
- Energiepreise
Ändern sich diese Kosten zwischen Angebot und Ausführung wesentlich, ist der Auftragnehmer berechtigt, eine angemessene Preisanpassung vorzunehmen.
Nicht vorhersehbare Arbeiten (z. B. versteckte Mängel in der Installation) werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet.
5. Zahlungsbedingungen
Rechnungen der ELIATECH e.U. sind, sofern nicht anders vereinbart, 14 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig.
Bei Zahlungsverzug gelten:
- Verzugszinsen gemäß österreichischem Unternehmensrecht
- Ersatz von Mahn- und Inkassokosten
- Recht zur Einstellung laufender Arbeiten bis zur Begleichung offener Forderungen.
6. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Materialien, Geräte und Anlagen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen Eigentum der ELIATECH e.U..
Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, sofern der Eigentumsvorbehalt gegenüber Dritten aufrechterhalten bleibt.
7. Termine und Ausführungsfristen
Liefer- und Ausführungstermine sind grundsätzlich unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart wurden.
Verzögerungen aufgrund von:
- Materiallieferproblemen
- Verzögerungen anderer Gewerke
- behördlichen Maßnahmen
- höherer Gewalt
- Änderungen durch den Auftraggeber
führen zu einer angemessenen Verlängerung der Ausführungsfrist.
8. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass:
- die Baustelle frei zugänglich ist
- notwendige Genehmigungen vorliegen
- Strom, Wasser und erforderliche Infrastruktur bereitgestellt werden
- andere Gewerke die Arbeiten nicht behindern.
Mehrkosten aufgrund fehlender Mitwirkung sind vom Auftraggeber zu tragen.
9. Technische Ausführung
Alle Arbeiten werden nach den geltenden Normen und Vorschriften durchgeführt, insbesondere gemäß den technischen Richtlinien des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik.
Mess- und Prüfprotokolle werden, sofern erforderlich, nach Fertigstellung erstellt.
10. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen nach österreichischem Recht.
Die Gewährleistungsfrist beträgt:
- 2 Jahre für bewegliche Sachen
- 3 Jahre für Bauleistungen, soweit gesetzlich vorgesehen.
Der Auftraggeber hat erkennbare Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden durch:
- unsachgemäße Verwendung
- Eingriffe durch Dritte
- mangelhafte bestehende Installationen
- äußere Einflüsse (z. B. Überspannung, Blitzschlag).
11. Haftung
Die Haftung der ELIATECH e.U. beschränkt sich auf Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurden.
Eine Haftung für:
- Folgeschäden
- indirekte Schäden
- entgangenen Gewinn
ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
12. Abnahme
Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der Auftraggeber verpflichtet, die Leistung abzunehmen.
Erfolgt innerhalb von 7 Tagen keine schriftliche Mängelmeldung, gilt die Leistung als abgenommen.
13. Stornierung
Im Falle einer Stornierung durch den Auftraggeber sind bereits erbrachte Leistungen sowie bestellte Materialien vollständig zu bezahlen.
Zusätzlich können angemessene Stornokosten verrechnet werden.
14. Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen.
15. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.
Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz der ELIATECH e.U., sofern dem keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen.